MADDE 2: KONU

Ä°ÅŸbu sözleÅŸmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.demontemobilya.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariÅŸ verdiÄŸi, sözleÅŸmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleÅŸmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriÄŸi ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli SözleÅŸmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereÄŸince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme ÅŸekli, teslimat koÅŸulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduÄŸunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiÄŸini ve sonrasında ürünü sipariÅŸ verdiÄŸini, iÅŸbu sözleÅŸme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.demontemobilya.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura iÅŸbu sözleÅŸmenin ayrılmaz parçalarıdır. SipariÅŸ gerçekleÅŸtiÄŸi anda ALICI bu sözleÅŸmenin tüm koÅŸullarını kabul etmiÅŸ sayılır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLÄ°MÄ°, SÖZLEÅžMENÄ°N Ä°FA YERÄ° VE TESLÄ°M ÅžEKLÄ°

Ürün, ALICI’nın teslimini talep etmiÅŸ olduÄŸu adresinde kargo ÅŸirketi yetkilisi marifetiyle, alıcı kiÅŸiye teslim edilecektir.

MADDE 4: TESLÄ°MAT MASRAFLARI VE Ä°FASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. SATICI, web sitesinde, ilan ettiÄŸi rakamın üzerinde alışveriÅŸ yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmiÅŸse, teslimat masrafı SATICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiÅŸ olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo ÅŸirketinde beklemiÅŸ olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluÅŸan giderler de ALICIya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü sipariÅŸinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olaÄŸanüstü durumlar nedeni ile sözleÅŸme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI`ya bildirmekle yükümlüdür. SözleÅŸme konusu ürünün teslimatı için iÅŸbu sözleÅŸmenin imzalı bir nüshasının SATICI`ya ulaÅŸtırılmış olması ve bedelinin ALICInın tercih ettiÄŸi ödeme ÅŸekli ile ödenmiÅŸ olması ÅŸarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüÄŸünden kurtulmuÅŸ kabul edilir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERÄ°
ALICI, sözleÅŸme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo ÅŸirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve saÄŸlam olduÄŸu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICIya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse ALICIya KDV ve varsa diÄŸer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra ALICIya ait kredi kartının ALICInın kusurundan kaynaklanmayan bir ÅŸekilde yetkisiz kiÅŸilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluÅŸunun ürün bedelini Satıcıya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiÅŸ olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICIya aittir. Ayrıca ALICI, ALICI`nın gösterdiÄŸi adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kiÅŸiye yapılan teslimatın, ALICIya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. 

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERÄ°
Satıcı, sözleÅŸme konusu ürünü saÄŸlam, eksiksiz, sipariÅŸte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. SözleÅŸme konusu ürün, ALICIdan baÅŸka bir kiÅŸi/kuruluÅŸa teslim edilecek ise, teslim edilecek kiÅŸi/kuruluÅŸun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, ALICInın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleÅŸmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleÅŸmeden cayma hakkının var olduÄŸunu ve cayma bildiriminin satıcı veya saÄŸlayıcıya ulaÅŸması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Satıcı, cayma beyanının kendisine ulaÅŸmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. Satıcı, haklı gerekçelerle, sözleÅŸmedeki ifa süresi dolmadan ALICIya eÅŸit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. Satıcı ürünün teslimi ifasının imkânsızlaÅŸtığını düÅŸünüyorsa, sözleÅŸmenin ifa süresi dolmadan ALICIya bildirir. Bu takdirde ALICI sipariÅŸin iptal edilmesini, sözleÅŸme konusu ürünün varsa emsali ile deÄŸiÅŸtirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın sipariÅŸi iptal etmesi halinde Ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünlar, garanti ÅŸartları içinde gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır. 

MADDE 7: SÖZLEÅžMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLÄ°KLERÄ°
Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.demontemobilya.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iÅŸbu sözleÅŸmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiÄŸi gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu deÄŸildir. 

MADDE 8: ÜRÜNÜN PEŞİN FÄ°YATI
Ürünün peÅŸin fiyatı fatura içeriÄŸinde mevcuttur. 

MADDE 9: VADELÄ° FÄ°YAT
Ürünün satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı, fatura içeriÄŸinde mevcuttur. 

MADDE 10: FAÄ°Z
Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriÅŸ yapması durumunda taksit sayısı 12`nin üzerinde olan alışveriÅŸlerde aylık %1 vade farkı uygulanarak satış fiyatı belirlenmektedir. ALICI, çalıştığı bankaya karşı 12. madde hükmünce sorumludur. 

MADDE 11: PEŞİNAT TUTARI
Ürünün peÅŸinat tutarı, fatura içeriÄŸinde mevcuttur. 

MADDE 12: ÖDEME PLANI
Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceÄŸini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereÄŸince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleÅŸmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme iÅŸlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleÅŸmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleÅŸme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiÄŸi hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir. 

MADDE 13: CAYMA HAKKI
ALICI, sözleÅŸme konusu ürünün kendisine veya gösterdiÄŸi adresteki kiÅŸi/kuruluÅŸa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve iÅŸbu sözleÅŸmenin ayrılmaz parçası olan ve www.demontemobilya.com web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiÅŸ olan önbilgiler gereÄŸince, kullanılmamış olması ÅŸarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kiÅŸiye veya ALICIya teslim edilen ürüne iliÅŸkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına iliÅŸkin ihbarın ulaÅŸmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli ALICIya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICIya KDV ve varsa diÄŸer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır. 

MADDE 14: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
NiteliÄŸi itibariyle iade edilemeyecek ürünler, hızlı bozulan ve son kullanma tarihi geçen ürünler; tek kullanımlık ürünler; kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Ayrıca, her türlü yazılım ve programların, medya ürünlerinin (DVD, DIVX, VCD, CD, MD, BLUE-RAY, vb.), bilgisayar ve sarf malzemelerinin (toner, kartuÅŸ , ÅŸerit, vb.), kozmetik ürünlerinin cayma hakkı çerçevesinde iade edilebilmesi için ambalajının hiç açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması ÅŸarttır. 

MADDE 15: TEMERRÜT HALÄ° VE HUKUKÄ° SONUÇLARI
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduÄŸu iÅŸlemlerinde temerrüde düÅŸmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduÄŸu kredi kartı sözleÅŸmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara baÅŸvurabilir; doÄŸacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICIdan talep edebilir ve her koÅŸulda ALICInın borcundan dolayı temerrüde düÅŸmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluÅŸan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. 

MADDE 16: YETKÄ°LÄ° MAHKEME
Ä°ÅŸbu sözleÅŸmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen deÄŸere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICInın ve Satıcının YerleÅŸim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir. 

MADDE 17: YÜRÜRLÜK
Site üzerinden verilen sipariÅŸe ait ödemenin gerçekleÅŸmesi durumunda ALICI iÅŸbu sözleÅŸmenin tüm koÅŸullarını kabul etmiÅŸ sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleÅŸmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduÄŸuna ve kabul edildiÄŸine dair onay almaksızın sipariÅŸ verilememesini saÄŸlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.